3、根据第14条第3款规定，业主代表可能要求承包商提交以下内容：

   (1) 对工作的描述，以及完成工作所需的设计和时间的估计；

   (2) 在施工计划把建议的工作影响作详细说明；

   (3) 建议对合同价格的调节，经修正的完工时间（如果适用）以及对合同的其它修改要求。

   业主代表完全接受这些提议，但应受到条款3.5的约束：

    4、“当要求业主代表决定价格，成本或工期延长时，他应竭力与承包商协商以达成协议。如果不能达成协议，业主代表应根据合同对变更事项做出公平合理的决定。”

    关于预留费用和暂定金额，FIDIC条件下设计－建造及交钥匙合同只承认后者，这适用于业主需要保留某些事项的特殊选择或用于未知的事项（例如土地条件）的时候。在各种情况下，暂定金额应根据项目范围，当费用得到认可后，根据净成本以及投标前的相关费用确定合同价格应涵盖的所有其它成本、费用以及利润。

    延误--信息发布程序由谁控制？如果业主的批准延期，承包商如何应对？

    FIDIC设计－建造及交钥匙合同第8条第3款是“竣工的延期”，合同条款简单而公平，它要求承包商在引起延期事件发生的28天内通报并提出合理的索赔。

    合同特别要求承包商保留事件发生时现场或双方同意的非现场的相关记录，并且条款进一步规定了透明的检查制度。

    第8条第4款另有如下规定：

    1、承包商坚持遵循由本国相关的合法公共权威机构设置的程序；

    2、此类机构延误，阻止或禁止承包商；

    3、发生的工程延期是一个有经验的承包商所不能（在基准时间前）预见的。

    那么，根据第8条第3款子条款的规定，由此导致的延误应允许承包商顺延工期。

    FIDIC设计－建造及交钥匙合同，第8条第7款规定业主代表向承包商发出停工令的权利。根据第2条第4款的规定，FIDIC条件允许业主终止合同，但对承包商终止合同没有相应的规定。假设业主代表独立于国外业主以外，当业主无法对工程付款时，他们将在适当的条件下根据第8條第7款的规定发出必要的指令。如果工程停工而后复工，根据第8条第8款，承包商将得到适当的补偿。

    证书--工程中期付款估价，质量相符性以及最后决算由谁决定？

    由前述的合同第13条中期付款等相关基本内容，假设根据合同第13条第3款的规定，业主向承包商支付月进度工程款，并要求承包商递交6分复印件给业主代表“…在每个月末之后，以业主代表批准的形式，…连同证明文件（包括第4条第15款中规定的月进度详细报告）一并提交。”根据第13条第7款，“…从业主代表收到承包商的工程进度报告和证明文件当天起…”业主需在56天内支付工程款。

    然而，如果第13条第4款-支付进度不清晰，关于业主的支付时期应如何处理。FIDIC合同假定每次进度付款将由现场的工程进度确定，如第13条第4款(c)所规定的，要求业主代表根据第13条第7款的规定保证业主在56天内支付。

    争议

    FIDIC设计－建造及交钥匙合同以第20条-索赔，争议和仲裁结束。

    第20条第3款和第20条第4款关注在无法妥善解决索赔事件，使承包商满意时，对争议解决委员会的任命。与FIDIC合同其它一般规定的结构不同，这两款相对较冗长，但在大

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页